爱问共享资料园林绿化工程施工合同范本文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，园林绿化工程施工合同工程名称发包方承包方合同编号二O一六年月园林绿化工程施工合同协议条款发包人全称承包人全称依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》GFmdash2013mdash0201及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同一工程概况第1条工程概况11工程名称12工程地点13工程内容施工图纸标注绿化和园建范围的苗木采购种植施工及养护管理等全部绿化和园建...

　　园林绿化工程施工合同工程名称发包方承包方合同编号二O一六年月园林绿化工程施工合同协议条款发包人全称承包人全称依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》GFmdash2013mdash0201及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同一工程概况第1条工程概况11工程名称12工程地点13工程内容施工图纸标注绿化和园建范围的苗木采购种植施工及养护管理等全部绿化和园建工作第2条工程承包范围21承包范围施工图纸所包含的全部内容22工程总面积二合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序31除双方另有约定以外组成本合同的文件及优先解释顺序如下1双方签订的补充协议2本合同条款3中标通知书4投标函及其附件5标准规范及有关技术文件6图纸7工程量清单或预算书8其他合同文件双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第4条适用法律标准及规范41适用法律法规国家有关法律法规和北京市有关法规规章及规范性文件均对本合同具有约束力42适用标准规范名称《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012《城市园林绿化用植物材料木本苗》DB11T211mdash2003《城市园林绿化养护管理标准》DB11T213mdash200343双方另有约定列入补充条款44双方对合同内容的约定与上述法律标准规范规定有矛盾的以法律标准及规范规定为准第5条图纸51发包人提供图纸日期及套数开工前7天提供一套含电子版图纸52承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转让给第三人53发包人对图纸的特殊保密要求三双方的权利义务第6条监理61监理单位名称62监理工程师姓名职务总监理工程师需要取得发包人批准才能行使的职权除本款有明确约定或经发包人同意外监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务第7条双方派驻工地代表71发包人派驻工地代表姓名职权代表发包人在一线行使工程组织管理的职责全面负责工程部署质量进度验收工作72承包人派驻工地代表姓名职权73任何一方驻工地代表发生变更时应提前7日书面通知对方并明确指出交接时间权限第8条发包人工作81发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用1保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间已具备施工条件2将施工所需的水电电讯等管网线路接至施工场地的时间地点和供应要求由承包人自行办理3负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求已具备4工程地质和地下管网线由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间6水准点和坐标控制点交验要求现场交验7组织图纸会审和设计交底的时间开工前3日内8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物建筑古树名木的保护工作双方协商解决9双方约定发包人应做的其他工作82发包人委托承包人办理的工作第9条承包人工作91承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作1应提供计划报表的名称及完

　　成时间开工前3日提供总进度计划及施工方案2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求3向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求4需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续5承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作对工程成品保护的特殊要求及费用承担由承包人承担6做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作具体要求及费用承担双方协商解决7保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定并且8双方约定的承包人应做的其他工作四施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期以甲方下发的工程开工令为准竣工日期合同工期总日历天数日第11条进度计划111承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间开工前3日内提供112发包人对施工方案进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间接收后3日内发包人逾期未确认也未提出修改意见的视为同意113群体工程中有关进度计划的要求114承包人必须按照经确认的进度计划组织施工并接受监督和检查因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的承包人无权就改进措施提出追加合同价款第12条延期开工如发生因发包人原因造成延期开工的发包人只承诺顺延工期承包人不能按时开工的应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的工期不顺延第13条暂停施工如发生因发包人原因停工的由发包人只承诺顺延工期因承包人原因停工的由承包人承担发生的费用工期不顺延并赔偿由此造成发包人的一切经济损失第14条工期延误141由于以下原因造成竣工日期推迟的延误经发包人确认工期相应顺延1发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件2发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款使施工不能正常进行3发包人未按合同约定提供所需指令批准等致使施工不能正常进行4因工程量变化或重大设计变更影响工期5非承包人原因停水停电等原因造成停工6不可抗力及自然灾害7发包人同意工期相应顺延的其他情况8其他可调整工期的因素142承包人在以上情况发生后3日内就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人监理方提出报告发包人在收到报告后7日内予以确认答复逾期不予答复承包人即可视为延期要求已被确认第15条工期提前151工期如需提前双方协议如下1发包人要求提前竣工的时间2承包人应采取的赶工措施3发包人应提供的条件4因赶工而增加的经济支出和费用承担五质量与检验第16条工程质量161工程质量标准工程施工达到设计要求的品种规格数量乔木花灌木成活率和保存率达到100草坪平整没有斑秃覆盖率达到100按长沙市园林一级养护标准进行为期两年的养护进行合同验收时要求保存率达到交工时株数且成活率达到100162双方对工程质量有争议时由质量监督站鉴定所需费用及由此造成的损失由责任方承担第17条隐蔽工程的中间验收171双方约定的中间验收的部位172当工程具备覆盖掩盖条件或达到中间验收部位以前承包人自检并于48小时前书面通知发包人监理方检验验收合格发包人监理方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工若在48小时内发包人监理方不进行验收也

　　未提出书面延期要求的承包人可自行组织验收发包人监理方应承认验收记录验收不合格承包人在限定时间内修改后重新验收所需费用由承包人承担不能影响工期除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担相应顺延工期六安全施工第18条安全施工181承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担182发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故由发包人承担相应责任及发生的费用第19条事故处理191发生重大伤亡及其他安全事故承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用192发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门认定处理七合同价款与支付第20条合同价款201发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项202金额大写元人民币小写元第21条合同价款的调整211本合同价款按照招标文件中规定采用方式确定212合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整调整方式如下A当变更或签证工程量在投标人中标的本工程预算书中已有综合单价的则按相应的综合单价调整价款计取方式为投标综合单价变更工程量税金不再计取其他费用B当变更或签证工程量在经发包人确认的承包人编制的本工程预算书中无相应综合单价的则按下述原则计价1变更或签证中工程量价款按号《省建设工程计价办法》及《省建设工程消耗量标准》及统一解释文件等计算工程量2变更或签证中按号文件相应专业计算人工工资调差其他主材调差按施工期《建设造价》发布价调差3变更或签证价款为分部分项工程费含税金分部分项工程费中不计算利润及管理费4签证的协商定价部分不再上浮及优惠5在施工过程中如发生工程量清单项目以外无定额可套的工程项目时由双方协商解决如协商不成则由双方共同委托省或市定额站编制一次性补充子目作为结算依据C人工工资单价在合同履约期间不因政策性调整而调差D预算外计时工按元工日E上述风险范围外的合同价款调整统一于本工程竣工结算时进行结算和支付第22条工程量的确认221承包人向发包人提交已完工程量报告的时间工程完工后7日内222发包人核实已完工程量报告的时间接收后7日内发包人逾期未核实工程量的承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的确认结果无效223对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量发包人不予确认第23条工程款支付231绿化工程施工完毕甲方支付已完工程量的232区域工程施工完毕甲方支付已完工程量的233工程全部施工完毕后甲方支付至合同金额的234工程竣工经监理甲方和主管部门验收合格并将竣工资料送交甲方和市城建档案馆备案合格后结算经甲乙双方签字确认后甲方支付至合同金额的236保质期两年满含两个冬季其中草坪保质期为一年其苗木成活率达100未成活苗木更换后养护期延顺移交给物业公司并经

　　物业公司签字盖章同意移交后甲方付清余款10八材料设备供应第24条发包人供应苗木材料设备241发包人供应苗木材料设备一览表附后242双方约定的苗木材料设备交验的标准243发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时双方约定发包人承担责任如下244发包人供应苗木材料设备的结算方法第25条承包人采购苗木材料设备251承包人采购苗木材料设备的约定承包人所购苗木到场后需经监理发包人验收后方可使用不符合要求的一律更换损失由承包人自负252苗木采购应出具苗木产品产地证明253双方约定的检疫证明及方式由承包人提供九工程变更第26条设计变更施工中发包人对原设计变更发包人向承包人发出书面变更通知承包人按照通知进行变更如果承包人对原设计提出变更要求经发包人监理方批准后方可实施并签署书面变更协议第27条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时采用协议形式双方加以确认第28条确定变更价款281承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料282发包人在收到变更资料报告5日内予以确认逾期无正当理由不确认时视为变更报告已批准十竣工验收与结算第29条竣工验收291工程具备竣工验收条件承包人以书面形式通知发包人并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告发包人在收到以上文件后10日内组织验收发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见视为竣工验收报告已被认可292竣工日期为本工程竣工验收通过的日期保修期正式开始293因特殊原因部分单位工程和部位需甩项竣工时双方订立甩项竣工协议并明确双方责任第30条竣工结算301双方办理工程验收手续后双方进行工程结算302承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料竣工图303发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认304承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人十一质量保修第31条质量保修承包人在质量保修期内按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任311工程质量保修范围和内容所有绿化和园建内容312质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定约定本工程的质量保修期如下1园建工程五年2绿化工程两年3喷泉喷灌工程4其他附属工程质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算第32条质量保修责任321属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修322发生紧急抢修事故的承包人在接到事故通知后应在24小时内到达事故现场抢修323绿化种植工程在保修期内应达到一级养护标准324保修期内发现苗木等植物材料死亡应在种植季节按原设计品种规格更换第33条保修费用331保修费用由造成质量缺陷的责任方承担332双方约定的养护期间水电费用的承担由承包人承担第34条其他双方约定的其他保修事项十二违约与争议第35条违约责任351任何一方违反本合同的约定均应承担由此给对方造成的损失352因承包人原因延期竣工的应交付的违约金额和计算方法逾期一天按合同价的5permil交付违约金但不超过合同总价的3353因承包人原因致使工程达不到质量要求的应承担的违约责任成活率保存率每降低

　　1扣除合同价款的1354发包人不按时支付工程款的违约责任逾期一天按合同价的5permil交付违约金但不超过合同总价的3355其他第36条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第2种方式解决只能选择一种1依法向人民法院起诉2提交市仲裁委员会仲裁十三其他第37条工程分包371分包单位和分包工程内容372分包工程价款及结算方法第38条不可抗力381双方关于不可抗力范围的约定经主流媒体发布且经国家机关权威机构认定为ldquo重大或严重的风雨雪洪震等自然灾害rdquo382因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担1工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害由发包人承担2发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用3承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担4停工期间承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担5工程所需清理修复费用由发包人承担6延误的工期相应顺延383因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任第39条担保391本工程双方约定的担保事项如下1发包人向承包人提供履约担保担保方式为2承包人向发包人提供履约担保担保方式为3双方约定的其他担保事项4担保合同作为本合同附件第40条合同解除401双方协商一致可以解除合同402发包人不按合同约定支付工程款双方又未达成延期付款协议承包人可停止施工停止施工超过30日发包人仍不支付工程款进度款承包人有权解除合同403承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人发包人有权解除合同404有下列情形之一的发包人承包人可以解除合同1因不可抗力致使合同无法履行2因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行405合同按司法程序解除后承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地发包人应为承包人撤出提供必要条件支付以上所发生的费用并按合同约定支付已完工程价款已经订货的材料设备由订货方负责退货或解除订货合同不能退还的货款和因退货解除订货合同发生的费用由发包人承担因未及时退货造成的损失由责任方承担除此之外有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失406合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力第41条合同生效及终止411本合同自双方签字盖章之日起生效412本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止第42条合同份数421本合同一式二份具有同等效力双方各持一份第43条补充条款双方根据有关法律行政法规规定结合本工程实际经协商一致后可对本合同具体化补充或修改发包人公章承包人公章法定代表人法定代表人委托代表人委托代表人开户银行开户银行账号账号年月日年月日附件工程建设项目廉政责任书工程项目名称万里时代middot城市综合体一期园林绿化工程工程项目地址香樟东路与京珠高速交汇处西北角建设单位甲方湖南旺华置业有限公司施工单位乙方为加强工程建设中的廉政建设规范

　　工程建设项目承发包双方的各项活动防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为保护国家集体和当事人的合法权益根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定特订立本廉政责任书第一条甲乙双方的责任一应严格遵守国家关于市场准入项目招标投标工程建设施工安装和市场活动等有关法律法规相关政策以及廉政建设的各项规定二严格执行建设工程项目承发包合同文件自觉按合同办事三业务活动必须坚持公开公平公正诚信透明的原则除法律法规另有规定者外不得为获取不正当的利益损害国家集体和对方利益不得违反工程建设管理施工安装的规章制度四发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的应及时提醒对方情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察司法等有关机关举报第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前事中事后应遵守以下规定一不准向乙方和相关单位索要或接受回扣礼金有价证券贵重物品和好处费感谢费等二不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用三不准要求暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便四不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身娱乐等活动五不准向乙方介绍或为配偶子女亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备材料工程分包劳务等经济活动不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料设备等第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往按照有关法律法规和程序开展业务工作严格执行工程建设的有关方针政策尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范并遵守以下规定一不准以任何理由向甲方相关单位及其工作人员索要接受或赠送礼金有价证券贵重物IM电竞品和回扣好处费感谢费等二不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用三不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女的工作安排以及出国境旅游等提供方便四不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请健身娱乐等活动第四条违约责任一甲方工作人员有违反本责任书第一二条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理涉嫌犯罪移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿二乙方工作人员有违反本责任书第一三条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理涉嬚犯罪的移交司法机关追究刑事责任给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿第五条本责任书作为工程施工合同的附件与工程施工合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止第七条本责任书一式四份由甲乙双方各执一份送交甲乙双方的监督单位各一份甲方单位盖章乙方单位盖章法定代表人法定代表人地址地址电话电话年月日年月日

　　本文档为【园林绿化工程施工合同范本】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑， 图片更改请在作品中右键图片并更换IM电竞，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。

　　[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件绿化工程，我们尽快处理。

　　本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

　　网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。

　　海霄科技有卓越的服务品质，为满足不同群体的用户需求，提供制作PPT材料IM电竞、演讲幻灯片、图文设计制作等PPT及文档优质服务。